Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Zolderverbouwen.nl en de opdrachtgever.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2 – Offertes & Overeenkomsten

1. Alle offertes van Zolderverbouwen.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. Offertes hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

2. De in de offerte opgenomen prijzen, specificaties en termijnen zijn gebaseerd op de op het moment van opstellen bekende gegevens. Zolderverbouwen.nl behoudt zich het recht voor om kennelijke fouten of vergissingen in offertes te corrigeren.

3. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de opdrachtgever de offerte schriftelijk heeft bevestigd, of nadat beide partijen een door hen ondertekende overeenkomst hebben ondertekend.

Indien de opdrachtgever een offerte mondeling of digitaal (bijv. per e-mail) bevestigt, geldt dit eveneens als rechtsgeldige aanvaarding.

Indien Zolderverbouwen.nl op verzoek van de opdrachtgever reeds met de uitvoering is begonnen vóór schriftelijke bevestiging, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op basis van de inhoud van de verstrekte offerte.

4. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eventuele leges, keuringskosten, transportkosten of andere bijkomende lasten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5. Meerwerkzaamheden of afwijkingen van de oorspronkelijke overeenkomst worden uitsluitend zoals omschreven in Artikel 3 Meerwerk. Onder meerwerk wordt verstaan: alle werkzaamheden of leveringen die niet expliciet in de overeenkomst of offerte zijn opgenomen.

6. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat bepaalde onderdelen moeten worden aangepast of vervangen om het werk deugdelijk te kunnen uitvoeren, zal Zolderverbouwen.nl de opdrachtgever hiervan tijdig in kennis stellen. Deze werkzaamheden zullen worden beschouwd als meerwerk, tenzij ze noodzakelijk zijn door toedoen van Zolderverbouwen.nl zelf.

7. Zolderverbouwen.nl behoudt zich het recht voor om, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede uitvoering van het werk, kleine wijzigingen aan te brengen in ontwerp, uitvoering of materiaalkeuze, mits deze geen afbreuk doen aan de kwaliteit of functionaliteit van het werk.

8. Een door de opdrachtgever gedane annulering van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. In geval van annulering heeft Zolderverbouwen.nl recht op vergoeding van alle reeds gemaakte kosten en een redelijke schadeloosstelling voor gederfde winst.

Artikel 3 – Meerwerk

1. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht op basis van de overeengekomen tarieven of, indien geen tarieven zijn overeengekomen, tegen de op het moment van uitvoering gebruikelijke tarieven van Zolderverbouwen.nl.

2. Meerwerk wordt uitsluitend uitgevoerd na goedkeuring van de opdrachtgever. Deze goedkeuring kan schriftelijk worden gegeven per e-mail, WhatsApp of via een door beide partijen ondertekend formulier.

3. Onder meerwerk wordt verstaan:

a.) alle wijzigingen of aanvullingen op de oorspronkelijke overeenkomst of offerte;
b.) werkzaamheden of leveringen die niet expliciet in de overeenkomst zijn opgenomen;
c.) werkzaamheden die noodzakelijk blijken voor een goede of veilige uitvoering van het werk, voor zover deze niet het gevolg zijn van een fout of nalatigheid van Zolderverbouwen.nl.

4. Meerwerkopgaves die door Zolderverbouwen.nl per e-mail aan de opdrachtgever worden verzonden, worden geacht te zijn geaccepteerd indien de opdrachtgever binnen twee (2) dagen na verzending geen schriftelijk tegenbericht heeft verstrekt. Na deze termijn wordt het meerwerk beschouwd als goedgekeurd en zal het worden uitgevoerd en in rekening gebracht volgens de opgegeven tarieven.

5. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk mondeling opdracht geeft tot extra werkzaamheden en deze werkzaamheden vervolgens zonder schriftelijke bevestiging door Zolderverbouwen.nl worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever geacht hiermee te hebben ingestemd. Deze werkzaamheden worden eveneens als meerwerk beschouwd en overeenkomstig in rekening gebracht.

6. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat aanpassing of uitbreiding van het werk noodzakelijk is vanwege onvoorziene omstandigheden of gebreken in bestaande constructies, installaties of voorzieningen, zullen deze werkzaamheden eveneens als meerwerk worden beschouwd.

Artikel 4 – Uitvoering van het Werk

1. Zolderverbouwen.nl zal het overeengekomen werk uitvoeren naar beste inzicht, deskundigheid en vakmanschap, met gebruik van deugdelijke materialen en conform de eisen van goed en deugdelijk werk.

2. Zolderverbouwen.nl zal zich inspannen om het werk binnen de overeengekomen termijn te voltooien. De overeengekomen termijnen gelden als streeftermijnen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een fatale termijn is overeengekomen.

3. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat afwijkingen of aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn om het werk naar behoren te kunnen voltooien, zal Zolderverbouwen.nl de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Eventuele meer- of minderwerkzaamheden zullen afzonderlijk worden vastgelegd en in rekening worden gebracht.

4. Zolderverbouwen.nl is niet aansprakelijk voor vertragingen in de uitvoering die het gevolg zijn van omstandigheden die buiten haar invloedsfeer liggen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:

o ongunstige weersomstandigheden;
o leveringsproblemen of tekort aan materialen;
o wijzigingen in de opdracht of het ontwerp;
o vertragingen veroorzaakt door derden of door de opdrachtgever;
o ziekte of uitval van personeel;
o overmacht;

5. Indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd door omstandigheden die niet aan Zolderverbouwen.nl kunnen worden toegerekend, wordt de overeengekomen termijn automatisch verlengd met de duur van de vertraging, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding.

6. Zolderverbouwen.nl zal de opdrachtgever tijdig informeren over omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de voortgang, de kosten of de kwaliteit van het werk.

7. De opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat het werk tijdig en zonder onderbreking kan worden uitgevoerd. Hieronder wordt onder meer verstaan:

o het tijdig beschikbaar stellen van het werkterrein;
o het verlenen van toegang tot het pand of perceel;
o het treffen van redelijke voorzieningen, zoals elektriciteit, water, werkruimte en afvoer van afval.

8. Indien het werk niet tijdig kan worden uitgevoerd door toedoen van de opdrachtgever of door omstandigheden die voor diens rekening komen, is Zolderverbouwen.nl gerechtigd de uitvoering op te schorten. Eventuele kosten van wachttijd, opslag, herplanning of verplaatsing kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9. Kleine afwijkingen in kleur, maatvoering, structuur of uitvoering die technisch niet te vermijden zijn, worden niet beschouwd als gebrek of tekortkoming, tenzij deze de bruikbaarheid, veiligheid of functionaliteit van het werk aantasten.

10. Het werk wordt uitgevoerd conform de specificaties zoals opgenomen in de overeenkomst en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, bouw- en veiligheidsvoorschriften, en de eventueel van toepassing zijnde bepalingen van gemeentelijke instanties of nutsbedrijven.

Artikel 5 – Oplevering

Na afronding van het werk vindt de oplevering mondeling plaats tussen Zolderverbouwen.nl en de opdrachtgever. Tijdens deze oplevering wordt gezamenlijk vastgesteld dat het werk is voltooid en gereed is voor gebruik.

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd zodra:

• het werk door Zolderverbouwen.nl als gereed is gemeld aan de opdrachtgever, en
• de opdrachtgever de oplever / eindtermijn volledig heeft voldaan.

Vanaf dat moment gaat het risico van het werk over op de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande melding van gebreken, wordt het werk eveneens geacht te zijn opgeleverd en goedgekeurd.

Eventuele gebreken of tekortkomingen die bij oplevering nog niet zijn gemeld, dienen binnen zeven 5 dagen na oplevering schriftelijk of per e-mail te worden gemeld aan Zolderverbouwen.nl.

Na het verstrijken van deze termijn wordt het werk geacht volledig en zonder gebreken te zijn aanvaard.

Kleine onvolkomenheden of gebreken die de bruikbaarheid van het werk niet wezenlijk beïnvloeden, vormen geen reden tot weigering van de oplevering.

Zolderverbouwen.nl zal dergelijke punten binnen een redelijke termijn herstellen.

Na oplevering is Zolderverbouwen.nl niet meer aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever redelijkerwijs tijdens de oplevering had kunnen constateren.

Artikel 6 – Betaling

Alle facturen van Zolderverbouwen.nl dienen binnen vijf 5 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Betaling van de eindtermijn is gekoppeld aan de oplevering van het werk. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd zoals bepaald in Artikel 5 – Oplevering, waarna de eindfactuur verschuldigd is.

Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is Zolderverbouwen.nl gerechtigd om:

• de wettelijke handels- of consumentenrente over het openstaande bedrag in rekening te brengen, en
• eventuele incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, volledig aan de opdrachtgever door te berekenen.

Betaling dient te geschieden zonder opschorting of verrekening, ook niet bij een door de opdrachtgever ingeroepen gebrek of klacht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Indien de opdrachtgever nalaat te betalen, behoudt Zolderverbouwen.nl zich het recht voor om de uitvoering van lopende werkzaamheden op te schorten totdat de betaling volledig is ontvangen.

Artikel 6a. – Wijzigingen door opdrachtgever of derden

1. De opdrachtgever mag geen wijzigingen, aanvullingen of aanpassingen aan het werk van Zolderverbouwen.nl aanbrengen, noch derden daartoe opdracht geven, zonder schriftelijke toestemming van Zolderverbouwen.nl.

2. Indien de opdrachtgever zelf werkzaamheden uitvoert aan het geleverde werk, of derden inschakelt om werkzaamheden aan het werk uit te voeren, vervallen alle garanties en aansprakelijkheden van Zolderverbouwen.nl, ook ten aanzien van eventuele schade of gebreken die daardoor ontstaan.

3. Onverminderd het voorgaande blijft de opdrachtgever verplicht tot betaling van alle overeengekomen bedragen, inclusief meerwerk en de eindfactuur, ook indien de opdrachtgever wijzigingen doorvoert of derden inschakelt.

4. Eventuele gebreken of schade die het gevolg zijn van ingrepen door de opdrachtgever of derden vallen uitdrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van Zolderverbouwen.nl

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Zolderverbouwen.nl is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Zolderverbouwen.nl.

Schade door verkeerd gebruik, onjuist onderhoud of door de opdrachtgever zelf aangebrachte wijzigingen of aanpassingen valt uitdrukkelijk buiten de aansprakelijkheid van Zolderverbouwen.nl.

Kleine gebreken, cosmetische afwijkingen of normale slijtage vallen niet onder de aansprakelijkheid.

Schade aan eigendommen van de opdrachtgever (zoals vloeren, wanden, meubels of andere aanwezige zaken) die kan ontstaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, valt uitsluitend onder de aansprakelijkheid van Zolderverbouwen.nl indien deze het directe gevolg is van opzet of grove schuld.

• Voorbeeld: Indien de opdrachtgever ervoor kiest de bestaande vloerafwerking te laten liggen tijdens de werkzaamheden, zal Zolderverbouwen.nl deze zo zorgvuldig mogelijk afdekken met hoogwaardige materialen. Desondanks blijven kleine beschadigingen, gebruikssporen of andere effecten op de vloer of aanwezige eigendommen volledig voor risico van de opdrachtgever, omdat niet aantoonbaar is of schade vóór, tijdens of na onze werkzaamheden is ontstaan.

Alle aansprakelijkheden van Zolderverbouwen.nl zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

Door de opdrachtgever zelf aangebrachte wijzigingen of door derden uitgevoerde werkzaamheden leiden tevens tot verval van garanties, zonder dat dit de verplichting tot betaling van alle overeengekomen bedragen beïnvloedt.

Artikel 8 – Garantie

1. Algemene bepalingen

1.1. Zolderverbouwen.nl garandeert dat alle door of namens hem uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de eisen van goed en deugdelijk werk, conform de geldende technische voorschriften, normen (waaronder NEN-normen) en de overeenkomst tussen partijen.

1.2. De garantie geldt uitsluitend voor werkzaamheden en materialen die volledig door de aannemer zijn geleverd, uitgevoerd of verwerkt.

1.3. De garantieperiode gaat in op de dag van oplevering van het betreffende werk, zoals vastgelegd in een opleveringsrapport of anderszins schriftelijk bevestigd door partijen, mits de opdrachtgever volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

1.4. De garantie strekt zich uitsluitend uit tot herstel of vervanging van het geleverde of uitgevoerde werk dat gebreken vertoont als gevolg van een tekortkoming in uitvoering, constructie of materiaal, mits deze tekortkoming aan de aannemer toerekenbaar is.

1.5. Zolderverbouwen.nl verleent geen ruimere garantie dan die welke de fabrikant, leverancier of producent op zijn producten verleent, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.6. De garantie vervalt van rechtswege indien de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen of het werk niet op de voorgeschreven wijze heeft onderhouden of gebruikt

2. Garantietermijnen per werksoort

A. Kunststofkozijnen

• Garantieperiode: 10 jaar op constructieve en fabricagefouten.
• Onderdelen:
o Afdichtingen, hang- en sluitwerk: 2 jaar.
o Kleur- en vormvastheid: 10 jaar bij normaal gebruik en onderhoud.
• Uitsluitingen:
o Schade door onjuiste montage door derden, gebruik van agressieve reinigingsmiddelen of verf.
o Verkleuringsverschillen door blootstelling aan zonlicht, vuilaanslag of luchtverontreiniging.
o Slijtage van bewegende onderdelen door normaal gebruik.

B. Houten kozijnen

• Garantieperiode: 5 jaar op constructieve gebreken, houtrot en verbindingen.
• Voorwaarden:o Het houtwerk moet volgens voorschrift onderhouden en tijdig geschilderd worden.
o Afwatering en ventilatieopeningen mogen niet worden afgesloten.
• Uitsluitingen:
o Houtrot ontstaan door achterstallig onderhoud of lekkage uit aangrenzende bouwdelen.
o Scheurvorming of verkleuring door natuurlijke werking van het hout.
o Schade veroorzaakt door verkeerde montage van glas of toebehoren door derden.

C. Dakkapellen

• Garantieperiode: 10 jaar op constructie, waterdichtheid en bevestiging.
• Onderdeelafwerking: 2 jaar op aftimmering, schilderwerk en binnenafwerking.
• Uitsluitingen:
o Lekkage als gevolg van gebrekkig onderhoud of schade door storm, sneeuw of ijs.
o Schade door aanpassing of doorboring van het dak door derden.
o Vervorming door verzakking van de bestaande dakconstructie.

D. Dakbedekking

• Garantieperiode: 10 jaar op nieuwe bitumineuze of kunststof dakbedekking tegen lekkage of loslating.
• Voorwaarden:o Jaarlijks onderhoud en inspectie door een deskundige partij.
o Geen betreding van het dak zonder bescherming of onnodige belasting.
• Uitsluitingen:
o Beschadiging door storm, hagel, bliksem, sneeuwdruk of stilstaand water door verstopping van hemelwaterafvoeren.
o Lekkage door defecte of verstopte afvoeren die niet door de aannemer zijn geplaatst.
o Beschadiging door installatie van zonnepanelen of andere objecten na oplevering.

E. Badkamers

• Garantieperiode: 5 jaar op waterdichtheid van vloeren, wanden, voegen en afdichtingen.
• Uitsluitingen:
o Lekkage door beschadiging van kitnaden of voegen door gebruik, schoonmaak of veroudering.
o Scheurvorming in tegelwerk als gevolg van verzakking, werking of beweging in ondergrond.
o Kalkaanslag, verkleuring of slijtage van sanitair door gebruik.
o Installatie van sanitair of accessoires door derden na oplevering.

F. Loodgieterswerk

• Garantieperiode: 5 jaar op deugdelijkheid en waterdichtheid van leidingen, koppelingen en aansluitingen.
• Uitsluitingen:
o Lekkages door bevriezing, verstopping of schade van buitenaf.
o Verkeerde bediening of aanpassing door derden.
o Slijtage van kranen, sifons of afsluiters door normaal gebruik.

G. Tegelwerk

• Garantieperiode: 3 jaar op hechting, vlakheid en voegwerk.
• Uitsluitingen:
o Scheuren of loslating door werking van ondergrond of constructie.
o Beschadiging door stoten, val van voorwerpen of onjuist onderhoud.
o Verkleuring door reinigingsmiddelen of kalkafzetting.

H. Elektrowerk

• Garantieperiode: 5 jaar op deugdelijk functioneren van elektrische installaties, leidingen en aansluitingen conform NEN-normen.
• Uitsluitingen:
o Defecten veroorzaakt door overspanning, blikseminslag, overbelasting of ondeskundig gebruik.
o Veranderingen in de installatie door derden.
o Defecten aan apparaten die zijn aangesloten op de installatie (die vallen onder fabrieksgarantie).

I. Stucwerk binnen en buiten

• Binnenshuis: 2 jaar op hechting en afwerking.
• Buitenshuis: 3 jaar op hechting, scheurvorming en waterafstotendheid.
• Uitsluitingen:
o Scheuren als gevolg van werking van onderliggende constructie.
o Scheurvorming in de hoeken en delitaties.
o Beschadiging door vocht, lekkages of condens.
o Onjuiste nabehandeling, zoals te snelle droging of onvoldoende ventilatie.
o Verkleuring of vlekvorming door weersinvloeden of vervuiling.

J. Schilderwerk binnen en buiten

• Binnenschilderwerk: 2 jaar tegen loslaten of verkleuring.
• Buitenschilderwerk: 3 jaar tegen bladderen, loslaten of onthechting.
• Uitsluitingen:
o Achterstallig onderhoud of onvoldoende reiniging.
o Beschadiging door vocht, lekkage of directe zonbelasting.
o Gebruik van niet-goedgekeurde schoonmaakmiddelen.
o Verkleuring of verwering door weersinvloeden.

K. Timmerwerk

• Garantieperiode: 5 jaar op constructieve gebreken, verbindingen en materiaaldefecten.
• Uitsluitingen:
o Scheurvorming door natuurlijke werking van hout.
o Schade door vocht, lekkage of onjuiste montage door derden.
o Krimp- of uitzettingsverschijnselen als gevolg van wisselende luchtvochtigheid.

L. Beglazing

• Garantieperiode: 10 jaar op isolatieglas tegen lekkage en condensvorming tussen glasbladen.
• Afdichting en plaatsing: 2 jaar.
• Uitsluitingen:
o Breuk door mechanische belasting, schokken of thermische spanningen.
o Schade door verkeerde schoonmaakmiddelen of montage door derden.
o Condensvorming aan binnen- of buitenzijde van het glas (natuurlijke verschijnselen).

M. Garantie op airconditioning- installaties

1. Garantiegever: De garantie op de airconditioning-installatie wordt verleend door Zolderverbouwen.nl voor het uitgevoerde werk, en daarnaast geldt de fabrieksgarantie van de fabrikant op het geleverde apparaat.

2. Garantieperiode:

a. Installatiegarantie: 1 jaar vanaf de oplevering van de airconditioning-installatie, uitsluitend voor gebreken of fouten die het gevolg zijn van onjuist of ondeugdelijk uitgevoerde installatie door Zolderverbouwen.nl.
b. Fabrieksgarantie: volgens de door de fabrikant verstrekte voorwaarden, doorgaans 2 tot 5 jaar op onderdelen van het apparaat (zoals compressor, verdamper, printplaten, koelcircuit), mits de installatie is uitgevoerd door een gecertificeerde installateur.

3. Garantiedekking: De garantie dekt uitsluitend:

a. Fouten of gebreken die direct voortkomen uit de installatie door Zolderverbouwen.nl of fabricagefouten van het apparaat.
b. Reparatie, vervanging of correctie van gebrekkige onderdelen naar keuze van Zolderverbouwen.nl.

4. Uitsluitingen: De garantie geldt niet voor schade of gebreken veroorzaakt door:

a. Onjuist of oneigenlijk gebruik, zoals gebruik buiten de specificaties van de fabrikant.
b. Onvoldoende onderhoud of het nalaten van periodiek onderhoud volgens het onderhoudsschema van de fabrikant of gegeven instructies.
c. Wijzigingen, reparaties of aanpassingen door de opdrachtgever of derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zolderverbouwen.nl.
d. Normale slijtage van onderdelen.
e. Schade door overmacht, zoals storm, wateroverlast, brand, blikseminslag, spanningspieken of andere externe factoren.
f. Schade die ontstaat aan eigendommen van de opdrachtgever door werkzaamheden, zoals vloeren, wanden of meubels, tenzij dit het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de aannemer.

5. Voorwaarden voor garantie:

a. De garantie blijft uitsluitend geldig indien de airco correct is geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden volgens de instructies van de fabrikant en van Zolderverbouwen.nl.
b. De opdrachtgever is verplicht gebreken die onder de garantie vallen direct schriftelijk te melden.
c. Eventuele garantieclaims worden alleen behandeld nadat alle openstaande facturen voor de installatie volledig zijn voldaan.

6. Beperkingen:

a. De garantie dekt geen gevolgschade, zoals water- of lekkageschade, energiekosten, of andere indirecte schade.
b. De aansprakelijkheid van Zolderverbouwen.nl blijft te allen tijde beperkt tot de kosten van reparatie of vervanging van het defecte onderdeel.

3. Algemene uitsluitingen van garantie

De garantie geldt niet in de volgende gevallen:

• Onoordeelkundig gebruik, onjuist onderhoud, of het niet opvolgen van onderhoudsvoorschriften.
• Wijzigingen, reparaties of vervangingen uitgevoerd door derden zonder toestemming van de aannemer.
• Slijtage, verkleuring of veroudering door normaal gebruik of weersinvloeden.
• Schade als gevolg van constructieve gebreken in het bestaande gebouw of verzakking van de fundering.
• Schade veroorzaakt door chemische of biologische invloeden (zoals algen, mos, zuren of zoutaanslag).
• Gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving of andere indirecte schade, tenzij dwingend recht anders bepaalt.
• Schade veroorzaakt door brand, waterschade, storm, overstroming, vorst, blikseminslag, aardbeving, vandalisme, inbraak of andere invloeden.

4. Procedure voor garantieaanspraken

4.1. De opdrachtgever dient een beroep op garantie schriftelijk en gemotiveerd bij de aannemer in te dienen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek.

4.2. Zolderverbouwen.nl zal het gebrek beoordelen en, indien het binnen de garantie valt, binnen redelijke termijn zorgdragen voor kosteloos herstel of vervanging.

4.3. Indien herstel naar oordeel van de aannemer technisch niet verantwoord of economisch onredelijk is, kan de aannemer kiezen voor een redelijke financiële vergoeding in plaats van herstel.

4.4. Herstelwerkzaamheden verlengen de oorspronkelijke garantieperiode niet.

4.5. Indien bij onderzoek blijkt dat het gemelde gebrek niet onder de garantie valt, kunnen de onderzoekskosten en eventuele herstelkosten aan de opdrachtgever worden doorbelast.

5. Overdraagbaarheid

De garantie is uitsluitend van toepassing op de oorspronkelijke opdrachtgever en is niet overdraagbaar aan derden, tenzij Zolderverbouwen.nl hier schriftelijk mee instemt.

Artikel 9 – Geschillen

1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen worden bij voorkeur in overleg opgelost.

3. Indien geen oplossing mogelijk is, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Zolderverbouwen.nl is gevestigd.

Artikel 10 – Overige Bepalingen

1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

2. Zolderverbouwen.nl behoudt het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, waarbij de gewijzigde voorwaarden van toepassing zijn op toekomstige overeenkomsten.